【案件基本信息】

1.裁判書(shū)字號(hào)

北京市第三中級(jí)人民法院（2023）京03民終15087號(hào)民事判決書(shū)

2.案由：承攬合同糾紛

3.當(dāng)事人

原告（反訴被告、被上訴人）：舍爾特中加（天津）鋼木結(jié)構(gòu)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱舍爾特公司）

被告（反訴原告、上訴人）：北京大地溪客露營(yíng)建筑科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱大地溪客公司）

【基本案情】

2023年2月27日，舍爾特公司（乙方）與大地溪客公司（甲方）簽訂《定作加工合同》，約定：“合同單價(jià)已經(jīng)包含了乙方依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的全部材料費(fèi)、制作費(fèi)、包裝費(fèi)、稅費(fèi)等所有相關(guān)費(fèi)用。合同總價(jià)款為8萬(wàn)元，甲方在簽訂本合同后3日內(nèi)，按合同總價(jià)款的20%向乙方支付定金，即為16000元，在乙方按照合同約定事項(xiàng)合格交付定作物后，定作物在甲方提貨前，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的75%，即6萬(wàn)元；余留合同總價(jià)的5%作為質(zhì)保金，即為4000元，在定作物質(zhì)保期滿且無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后結(jié)算支付。定作物的設(shè)計(jì)由甲方負(fù)責(zé)，乙方應(yīng)指派專人與甲方對(duì)接設(shè)計(jì)施工事項(xiàng)。甲方應(yīng)于本合同簽訂后的7日內(nèi)向乙方交付定作物設(shè)計(jì)文件。乙方按照合同約定的時(shí)間在乙方工廠內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，并經(jīng)甲方驗(yàn)收確認(rèn)合格后，方為合格交貨。交貨時(shí)間為收到預(yù)付款并且技術(shù)設(shè)計(jì)文件經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后40天。運(yùn)輸由甲方自費(fèi)提貨，乙方不負(fù)責(zé)運(yùn)輸和安裝。交貨遲延，每遲延一日，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的萬(wàn)分之五向甲方承擔(dān)違約責(zé)任，遲延交貨達(dá)到3日的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)當(dāng)按合同總價(jià)款的20%向甲方承擔(dān)違約責(zé)任，因甲方物資未到貨原因、甲方未確定技術(shù)原因除外。逾期付款的，每延期一天應(yīng)當(dāng)支付合同價(jià)款的3‰違約金，最高不超過(guò)合同價(jià)款的5%?！?/p>

2023年3月2日，大地溪客公司向舍爾特公司支付16000元。

2023年3月初至2023年5月23日，大地溪客公司與舍爾特公司就涉案標(biāo)的物樣式、插座安裝位置、門窗顏色、上水管尺寸、換氣扇外觀等問(wèn)題通過(guò)郵件、微信等方式進(jìn)行溝通。

另查明：2023年3月30日，舍爾特公司向大地溪客公司發(fā)送郵件，提出需要增加費(fèi)用。同日，大地溪客公司通過(guò)郵件回復(fù)費(fèi)用同意追加1萬(wàn)元，余下的6550元由舍爾特公司承擔(dān)。2023年5月16日，舍爾特公司將增加1萬(wàn)元費(fèi)用的補(bǔ)充協(xié)議通過(guò)郵件發(fā)送給大地溪客公司。

又查明：舍爾特公司稱其在2023年5月底完成涉案標(biāo)的物的生產(chǎn)制作工作，但大地溪客公司因?yàn)椴辉傩枰姘笜?biāo)的物，所以不同意提貨。現(xiàn)涉案標(biāo)的物存放于舍爾特公司的住所地，即天津市武清區(qū)大孟莊鎮(zhèn)京津公路258號(hào)。大地溪客公司稱因舍爾特公司在合同約定的2023年4月25日未能交貨，故大地溪客公司不同意繼續(xù)履行合同，并主張解除合同。另，大地溪客公司在本案訴訟之前未向舍爾特公司發(fā)出過(guò)解除合同通知。

【案件焦點(diǎn)】

承攬合同中定作人的解除權(quán)問(wèn)題。

【法院裁判要旨】

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：根據(jù)雙方之間的郵件往來(lái)，能夠看出雙方已就合同價(jià)款增加1萬(wàn)元達(dá)成合意，故本案所涉標(biāo)的物的總價(jià)款應(yīng)為9萬(wàn)元。大地溪客公司在2023年5月仍然通過(guò)微信或電子郵件的形式對(duì)涉案標(biāo)的物的樣式等問(wèn)題進(jìn)行調(diào)整，故其主張舍爾特公司未能在2023年4月25日交貨屬根本違約的反訴理由不能成立。雖然合同法賦予了定作人享有隨時(shí)解除合同的權(quán)利，但該任意解除權(quán)并非毫無(wú)限制，定作人應(yīng)在合同有效期內(nèi)提出解除合同，因?yàn)槎ㄗ魅私獬贤哪康氖窃谟谑钩袛埲说墓ぷ鹘K止，使其不再繼續(xù)進(jìn)行，避免資源浪費(fèi)。本案中，大地溪客公司在本案訴訟前未發(fā)出過(guò)解除合同的通知，現(xiàn)舍爾特公司已經(jīng)完成加工承攬工作，大地溪客公司此時(shí)已不宜再享有任意解除權(quán)，故法院對(duì)大地溪客公司解除合同的反訴請(qǐng)求不予支持。承攬人完成工作的，應(yīng)當(dāng)向定作人交付工作成果，鑒于合同中約定的交貨地點(diǎn)為舍爾特公司的加工廠內(nèi)且舍爾特公司不負(fù)責(zé)運(yùn)輸和安裝，故大地溪客公司應(yīng)當(dāng)自行將涉案標(biāo)的物提走。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第一百一十四條、第二百五十一條、第二百六十三條之規(guī)定，判決：

一、大地溪客公司于判決生效后十日內(nèi)給付舍爾特公司貨款7萬(wàn)元；

二、大地溪客公司于判決生效后十日內(nèi)自行從舍爾特公司處提走旅游環(huán)保廁所一個(gè)；

三、駁回大地溪客公司的反訴請(qǐng)求。

大地溪客公司不服一審判決，提起上訴。

北京市第三中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：大地溪客公司在一審中明確表示其要求解除合同的原因系舍爾特公司遲延交付定作物，故其行使的并非定作人的任意解除權(quán)而應(yīng)認(rèn)定為法定解除權(quán)。在此基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步分析大地溪客公司行使法定解除權(quán)是否符合法定條件。

首先，根據(jù)合同第七條第二款的約定，交貨時(shí)間為收到預(yù)付款并且技術(shù)設(shè)計(jì)文件經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后40天，從雙方之間的微信記錄、電子郵件等內(nèi)容可以認(rèn)定從2023年3月至5月，雙方對(duì)于定作物的設(shè)計(jì)一直進(jìn)行磋商并調(diào)整，且根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，大地溪客公司并未對(duì)舍爾特公司的履行期限提出過(guò)異議，故大地溪客公司主張合同履行期限截至2023年4月25日缺乏事實(shí)及合同依據(jù)，故其行使法定解除權(quán)缺乏事實(shí)及法律依據(jù)。

其次，從雙方之間的微信記錄、電子郵件等內(nèi)容可以認(rèn)定，舍爾特公司遲至2023年5月下旬，已經(jīng)完成了定作物的大部分生產(chǎn)任務(wù)，且本案系定作合同糾紛，定作物系根據(jù)大地溪客公司的要求制作，具有高度的特定性，故從常理推斷，舍爾特公司在完成承攬任務(wù)后沒(méi)有理由不通知大地溪客公司進(jìn)行驗(yàn)收交貨從而獲取合同價(jià)款。

最后，根據(jù)本案現(xiàn)有證據(jù)，大地溪客公司并未在合理期限內(nèi)要求舍爾特公司交付定作物，亦未據(jù)此行使合同解除權(quán)，而僅在舍爾特公司提起本訴后反訴要求解除合同。

綜合以上因素，法院有理由相信系大地溪客公司怠于履行合同義務(wù)導(dǎo)致合同未能完全履行，且因距離合同約定的驗(yàn)收交貨時(shí)間時(shí)隔已遠(yuǎn)，故其在本案中不宜再行主張驗(yàn)收并以定作物不合格為由拒付或少付合同價(jià)款，一審判決要求其支付合同價(jià)款并提走定作物并無(wú)不當(dāng)。北京市第三中級(jí)人民法院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，判決：

駁回上訴，維持原判。

【法官后語(yǔ)】

對(duì)于承攬合同中的定作人而言，其既可以依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》總則中關(guān)于法定解除權(quán)的規(guī)定行使法定解除權(quán)，也可以基于分則承攬合同中關(guān)于任意解除權(quán)的規(guī)定行使任意解除權(quán)，故在審判實(shí)踐中應(yīng)當(dāng)根據(jù)其行使合同解除權(quán)的具體情形進(jìn)行判斷，不能將定作人行使的合同解除權(quán)一概定性為任意解除權(quán)，否則將以偏概全，損害當(dāng)事人的合法權(quán)益。

關(guān)于兩種合同解除權(quán)的區(qū)別。兩種合同解除權(quán)至少存在以下四點(diǎn)區(qū)別：

一是合同性質(zhì)不同。在沒(méi)有特別約定的情況下，只有法律明確規(guī)定的有名合同的當(dāng)事人才享有任意解除權(quán)（承攬合同、委托合同），而法定解除權(quán)則適用于所有合同類型，且當(dāng)事人無(wú)須特別約定。

二是行使主體不同。在承攬合同中，任意解除權(quán)系單方權(quán)利，僅屬于定作人，承攬人無(wú)此權(quán)利；而法定解除權(quán)屬于各方當(dāng)事人均可享有，任何一方當(dāng)事人都有權(quán)依據(jù)法律規(guī)定行使法定解除權(quán)。

三是適用條件不同。承攬合同主要取決于定作人的意愿，合同內(nèi)容具有高度的特定性，故任意解除權(quán)的行使沒(méi)有嚴(yán)格的條件約束，只要合同有效定作人即可行使；而法定解除權(quán)除合同必須有效外，還必須符合《中華人民共和國(guó)合同法》第九十四條規(guī)定的五種情形之一。

四是法律后果不同。承攬合同中定作人在行使法定解除權(quán)后，為了平衡承攬人的利益，必須對(duì)承攬人的損失予以賠償；而法定解除權(quán)系對(duì)于非違約方的保護(hù)，故非違約方在行使法定解除權(quán)后，不僅無(wú)須支付對(duì)價(jià)，還有權(quán)基于對(duì)方的違約行為要求違約方賠償相應(yīng)損失。

因此，定作人行使何種合同解除權(quán)取決于當(dāng)事人的訴訟策略，依據(jù)不同的合同解除權(quán)主張權(quán)利，其法律要件不同，造成的法律后果也有顯著差別。在本案中，通過(guò)分析大地溪客公司的反訴請(qǐng)求以及相應(yīng)的訴訟主張及答辯意見(jiàn)，可以認(rèn)定大地溪客公司所主張行使的合同解除權(quán)系法定解除權(quán)，而非定作人的任意解除權(quán)。

鑒于本案已經(jīng)可以認(rèn)定大地溪客公司作為定作人行使的系法定解除權(quán)而非任意解除權(quán)，那么就應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定解除權(quán)的構(gòu)成要件來(lái)分析其請(qǐng)求權(quán)能否成立。現(xiàn)雙方對(duì)于合同履行情況各執(zhí)一詞，但又均未提供充分的證據(jù)予以佐證，這就需要法官通過(guò)證據(jù)規(guī)則并結(jié)合社會(huì)常理判定個(gè)案結(jié)論，對(duì)此判決理由部分也已經(jīng)詳述。通常情況下，在承攬合同中的定作物系根據(jù)定作人的要求制作，具有高度的特定性，對(duì)于其他人而言往往并無(wú)太大價(jià)值，故一般而言，承攬人在完成承攬任務(wù)后沒(méi)有理由不通知定作人進(jìn)行驗(yàn)收交貨從而獲取合同價(jià)款，除非有相反的證據(jù)可以證明。